|  |
ПРИКАЗ Москомспорта от 09.04.2003 № 219а
"О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР "МОСКВА - ЮТА"
(вместе с "РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА 2003 ГОДА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР "МОСКВА - ЮТА")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с принятием распоряжения Департамента физической культуры и спорта г. Москвы от 28.08.2009 № 896.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 9 апреля 2003 г. № 219а
О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР
"МОСКВА - ЮТА"
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 года № 26 "О городском государственном заказе", распоряжением Мэра Москвы от 1 марта 2001 года № 180-РМ "О кадровом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку и поставку товаров, работ и услуг для городских нужд", во исполнение календаря спортивных мероприятий на 2003 год приказываю:
1. Провести конкурс по размещению городского заказа на закупку товаров, работ и услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" (далее - конкурс) с 25 апреля по 10 июня 2003 г.
2. Сформировать Конкурсную комиссию по размещению городского заказа на закупку товаров, работ и услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" (далее - Комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.1. Назначить председателем Конкурсной комиссии заместителя председателя Степанянца М.С.
3. Образовать рабочую группу при Конкурсной комиссии по размещению городского заказа на закупку товаров, работ и услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" из числа членов Комиссии (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению № 1.
3.1. Назначить руководителем рабочей группы заместителя директора ГУ "Городская дирекция по эксплуатации спортсооружений и зданий" Лебедева В.Г.
4. Определить организатором конкурса (п. 1) Комитет физической культуры и спорта города Москвы.
5. Утвердить:
5.1. Регламент проведения конкурса по размещению городского заказа на закупку товаров, работ и услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" (приложение № 2).
5.2. Пакет конкурсной документации (приложения № 3-9, 10 <*>).
6. Комиссии по окончании работы оформить в установленном порядке решение о результатах конкурса (п. 1).
7. Рабочей группе согласно требованиям законодательства и в установленном порядке:
7.1. Довести до сведения организаций, учреждений и предприятий спортивной отрасли г. Москвы соответствующую информацию о проведении конкурса (п. 1), в том числе обеспечив публикацию объявления о конкурсе в официальных печатных изданиях Правительства Москвы.
8. Управлению делами настоящий приказ довести до сведения заместителей председателя, структурных подразделений аппарата Москомспорта, а также организаций согласно списку рассылки.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Степанянца М.С.
Председатель
С.Н. Король
--------------------------------
<*> Не приводится.
Приложение № 1
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ МОСКОМСПОРТА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА 2003 ГОД НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР
"МОСКВА - ЮТА"
Председатель:
Степанянц М.С. - заместитель председателя Москомспорта
Заместитель председателя:
Куницын Э.А. - советник председателя Москомспорта
Члены Комиссии:
Ходжаков М.Ж. - заместитель председателя Москомспорта
Ерошкин А.А. - советник председателя Москомспорта,
заместитель директора
Спортивно-методического центра
Москомспорта
Ткач М.А. - начальник Правового управления
Москомспорта
Маслов Е.Г. - начальник Управления развития
материально-технической базы
Москомспорта
Киселев А.И. - начальник Управления экономического
развития и инвестиционной политики
Москомспорта
Бирюков С.В. - исполнительный директор ГУ "Дирекция
спортивных и зрелищных мероприятий"
Москомспорта
Чичуа Д.Т. - начальник отдела госконтроля
Спортивно-методического центра
Москомспорта
Лебедев В.Г. - заместитель директора ГУ "Городская
дирекция по эксплуатации
спортсооружений и зданий"
Москомспорта
Буздаков А.Е. - директор по экономическим вопросам
ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных
мероприятий"
Ответственный секретарь:
Ананьева С.Н. - главный специалист Управления
экономического развития
и инвестиционной политики
Москомспорта
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ МОСКОМСПОРТА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР
"МОСКВА - ЮТА"
Руководитель рабочей группы:
Лебедев В.Г. - заместитель директора
ГУ "Городская дирекция
по эксплуатации спортсооружений
и зданий" Москомспорта
Члены рабочей группы:
Бирюков С.В. - исполнительный директор
ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных
мероприятий"
Буздаков А.Е. - директор по экономическим вопросам
ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных
мероприятий"
Начальник Управления
экономического развития
и инвестиционной политики
А.И. Киселев
Приложение № 2
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОРОДСКОГО
ЗАКАЗА 2003 ГОДА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР "МОСКВА - ЮТА"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок размещения городского заказа для нужд Комитета физической культуры и спорта города Москвы (далее - Регламент), разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.05.99 № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Закона города Москвы от 15.05.2002 № 26 "О городском государственном заказе" и нормативными правовыми актами города Москвы.
1.2. Регламент определяет порядок подготовки и проведения конкурса по определению поставщика (подрядчика) на право заключения государственного контракта на поставку товаров, производство работ или оказание услуг для городских нужд Москомспорта для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" за счет средств бюджета города Москвы и заемных средств, привлекаемых под поручительство Правительства Москвы в соответствии с программой долговых обязательств города Москвы на очередной финансовый год.
1.4. Все участники городского заказа Москомспорта при его формировании, размещении и исполнении, включая проведение конкурса, обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы, а также настоящим Регламентом.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2. Основные определения
2.1. Городской заказ - контракт на поставку товаров, производство работ, оказание услуг для городских нужд Москомспорта за счет средств бюджета города Москвы и средств, привлекаемых Правительством Москвы.
2.2. Государственный заказчик городского заказа (далее - Заказчик) - Правительство Москвы в лице Комитета физической культуры и спорта города Москвы.
2.3. Заявка - документ, направленный соискателем организатору конкурса, с выражением желания участвовать в конкретном конкурсе по конкретному лоту на поставку товаров, производство работ, оказание услуг для городских нужд Москомспорта (прилагается).
2.4. Квалификационная документация - комплект документов, подготовленный соискателем в соответствии с требованиями Заказчика и предъявляемый организатору конкурса (прилагается).
2.5. Квалификационное заключение - документ, представляемый организатором конкурсов Конкурсной комиссии, отражающий факт предъявления соискателем необходимых документов, соответствие или несоответствие их установленным требованиям квалификационного отбора и принятое решение о допуске соискателей к конкурсу.
2.6. Квалификационный отбор - процедура рассмотрения организатором конкурса квалификационной документации соискателей и принятия решения о допуске их к конкурсу.
2.7. Квалификационные требования - совокупность критериев, предъявляемых к профессиональным, производственным и экономическим показателям соискателя.
2.8. Конкурс - процедура выбора поставщика (подрядчика) на поставку товаров, производство работ, оказание услуг для городских нужд Москомспорта.
2.9. Конкурсная документация - комплект документов, подготовленный Заказчиком (отраслевыми управлениями), содержащий информацию о необходимых характеристиках поставляемых товаров, производимых работ и оказываемых услуг, условиях их исполнения и требованиях к поставщику (подрядчику).
2.10. Конкурсная комиссия - утвержденный Заказчиком коллегиальный орган, уполномоченный принимать решения по выбору поставщика товаров, производству работ, оказанию услуг для городских нужд Москомспорта.
2.11. Обеспечение заявки - финансовая гарантия соискателя, выраженная в виде банковской гарантии, залога или поручительства органа государственной власти.
2.12. Организатор конкурса - Заказчик или юридическое лицо, которому Заказчик по договору передает функции по разработке конкурсной документации, регламента работы Конкурсной комиссии, принятию решения о назначении и дате проведения конкурса, о допуске Соискателей к участию в конкурсе, необходимости проведения экспертиз.
2.13. Отзыв заявки - письменный отказ соискателя от участия в конкурсе до начала процедуры его проведения.
2.14. Отраслевое управление - соответствующее управление Комитета физической культуры и спорта города Москвы.
2.15. Оферта - предложение соискателя с конкретными ценовыми, временными, техническими и другими характеристиками, вносимое на
рассмотрение Конкурсной комиссии (прилагается).
2.16. Пользователь продукции - ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий".
2.17. Предмет конкурса - право заключения контракта на исполнение городского заказа по производству работ, оказанию услуг поставки товаров для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта".
2.18. Соискатель - любое физическое или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, выразившее согласие на участие в конкурсе на предложенных Заказчиком условиях путем подачи заявки, выполнившее все условия конкурсного отбора и получившее конкурсную документацию у организатора конкурса.
2.19. Победитель конкурса - соискатель, выполнивший все условия конкурсного отбора, признанный Конкурсной комиссией как исполнитель городского заказа по производству работ, оказанию услуг, поставке товаров для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта".
2.20. Участник конкурса - лицо, участвующее в процедуре проведения конкурса: Заказчик, организатор конкурса, Конкурсная комиссия, соискатели.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для принятия решения о выборе победителя конкурса Москомспорт - государственный заказчик создает коллегиальный орган - Конкурсную комиссию.
3.2. При формировании Конкурсной комиссии в состав обязательно включаются представители пользователя продукции (работ, услуг), отраслевого управления, государственного заказчика.
3.3. В состав Конкурсной комиссии не включаются представители соискателей или аффилированные с ними лица.
3.4. Конкурсная комиссия создается в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы "О мерах по совершенствованию практики размещения городских заказов в отраслях Комплекса городского хозяйства" и Законом города Москвы от 15.05.2002 № 26 "О городском государственном заказе".
Членами Конкурсной комиссии не могут быть представители соискателей.
3.5. Вся обязательная информация о проводимых в городе Москве конкурсах по размещению городского заказа публикуется в бюллетене оперативной информации журнала "Московские торги". Информация о конкурсах и их результатах может публиковаться и в других средствах массовой информации.
3.6. Конкурсная комиссия имеет право не рассматривать оферты соискателей в случаях:
- выявления недобросовестных действий соискателей;
- подачи оферты с нарушением установленного срока;
- отказа соискателя дать пояснения по оферте.
3.7. Конкурсная комиссия вправе:
- проводить свои заседания только в присутствии председателя Конкурсной комиссии и не менее 2/3 состава ее членов;
- рассматривать оферты соискателей, прошедших квалификационный отбор и оформленных в соответствии с настоящим Регламентом;
- приглашать для консультаций или передавать для экспертизы оферты соискателей независимым экспертным организациям;
- переносить срок оглашения результатов конкурса не более чем на 30 дней;
- принимать решения о снятии лотов с конкурса при отсутствии должного количества соискателей или предложений, дающих реальную экономию и выгоду, с одновременным назначением нового срока подачи оферт;
- при выявлении ошибок при заполнении оферты соискателем предоставить ему возможность внести поправки, не изменяющие сути ценовых, количественных и качественных показателей оферты;
- принимать участие в формировании конкурсной документации;
- при рассмотрении того или иного предмета конкурса выбирать соответствующую методику оценки оферт соискателей.
3.8. Решения Конкурсной комиссии могут быть отменены государственным заказчиком либо вышестоящей организацией до утверждения протокола заседания Конкурсной комиссии.
4. Процедура проведения конкурса
4.1. Извещение о проведении открытого конкурса за право осуществления поставок товаров, производства работ, оказания услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до момента окончания приема заявок и конкурсных предложений.
4.2. Соискатели подают в установленном настоящими конкурсными документами порядке конкурсные предложения организатору конкурса.
4.3. Организатор конкурса передает конкурсные предложения Конкурсной комиссии, которая в присутствии представителей соискателей вскрывает конверты и составляет акт о наличии документов во вскрытом конверте.
4.4. Конкурсная комиссия в месячный срок проводит оценку соответствия претендентов квалификационным требованиям и определяет участников конкурса.
4.5. По результатам проведения оценки соответствия претендентов квалификационным требованиям Конкурсная комиссия определяет участников, подписывает итоговый протокол и представляет его для утверждения государственному заказчику.
4.6. Государственный заказчик утверждает или отклоняет результаты конкурса (итоговый протокол).
4.7. Государственный заказчик формирует итоговый перечень участников конкурса, утверждает его и передает организатору конкурса для публикации в средствах массовой информации.
4.8. Организатор конкурса публикует перечень участников конкурса в тех средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.
4.9. Конкурс проводится по конкретным лотам за право осуществления поставок товаров, производство работ, оказание услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта".
4.10. Конкурсная комиссия производит проверку соответствия предлагаемых условий поставки товаров, производства работ, оказания услуг, ее оплаты и обеспечения, указанным в лоте, и из предложений, полностью удовлетворяющих требованиям лота, выбирает предложение с наименьшей ценой.
4.11. В случае отсутствия предложений, удовлетворяющих требованиям лота, этап конкурса проводится повторно.
4.12. В случае отсутствия во второй раз предложений, удовлетворяющих требованиям лота, он снимается с конкурса, дробится на несколько лотов или объединяется с другими лотами по усмотрению Заказчика.
4.13. При присуждении победы в конкурсе Заказчик подписывает с участником, представившим победившую заявку, контракт на производство работ, оказание услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта" на условиях победившей заявки, настоящих конкурсных документов и требований лота.
5. Функции участников конкурса
5.1. Заказчик:
5.1.1. Осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами.
5.1.2. Принимает решение о проведении конкурса с указанием объемов, номенклатуры, технических характеристик, сроков выполнения поставляемых товаров, производимых работ и оказываемых услуг, вида конкурса, места и даты его проведения.
5.1.3. Утверждает состав Конкурсной комиссии и протокол конкурса.
5.1.4. Утверждает форму государственного контракта и конкурсную документацию.
5.1.5. Осуществляет контроль за целевым и рациональным использованием финансовых средств, выделенных на выполнение городского заказа.
5.1.6. Передает по договору функции организатора конкурса и отдельные функции Заказчика.
5.1.7. Принимает решение о переносе даты конкурса, о внесении изменений в конкурсную документацию, об изменении объемов товаров (работ, услуг), выставляемых на конкурс, о недействительности результатов конкурса.
5.1.8. До утверждения протокола конкурса рассматривает апелляции соискателей по результатам конкурса.
5.1.9. Получает и хранит обеспечение заявки соискателя в размере не более 3% от предполагаемой цены договора, если такое обеспечение предусмотрено условиями конкурса.
5.1.10. Заключает договор с победителем конкурса, регистрирует и контролирует их своевременное исполнение.
Обеспечение заявки не требуется в следующих случаях:
- если цена договора менее 2500 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда;
- если кредиторская задолженность Заказчика перед соискателем(ями) превышает сумму обеспечения заявки.
5.1.11. Осуществляет возврат соискателям обеспечения заявки в течение 3 дней с даты утверждения результатов конкурса, возврат обеспечения заявки победителю конкурса после выполнения последним первой половины поставки товаров, производства работ, оказания услуг.
5.1.12. Вправе не возвращать обеспечение заявки в случае отказа победителя конкурса от заключения договора в трехдневный срок со дня утверждения результатов конкурса.
5.1.13. В случае отказа от взимания сумм задатка несет ответственность за результаты исполнения договора.
5.1.14. Несет ответственность за полноту, качество и сроки выполнения городского заказа перед Правительством Москвы.
5.2. Пользователь продукции:
5.2.1. Подготавливает перечень товаров, работ, услуг, необходимых для нужд городского хозяйства, с указанием объемов, сроков и других необходимых данных.
5.2.2. Участвует в работе Конкурсной комиссии в качестве ее члена.
5.3. Конкурсная комиссия:
5.3.1. Получает и рассматривает оферты соискателей.
5.3.2. Разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных предложений.
5.3.3. Вправе требовать от соискателей конкурса разъяснения оферт, но не может требовать изменения содержания оферты.
5.3.4. Определяет победителя конкурса.
5.3.5. Вправе принять решение о проведении дополнительного этапа конкурса, при необходимости направления оферты на экспертизу.
5.4. Организатор конкурса:
5.4.1. В течение 30 дней с даты опубликования объявления об открытом конкурсе принимает от соискателей и регистрирует заявки. Выдает комплект конкурсной документации каждому соискателю и при необходимости вместе с Заказчиком дает разъяснения по ней.
5.4.2. До истечения срока регистрации заявок уведомляет всех соискателей о внесении изменений в конкурсную документацию.
5.4.3. В течение 30 дней с даты опубликования объявления о конкурсе принимает от соискателей квалификационную документацию, регистрирует ее и выдает соискателям уведомление об этом.
5.4.4. Проверяет квалификационную документацию. При необходимости привлекает экспертов для ее проверки. Докладывает Заказчику о результатах экспертизы квалификационной документации.
5.4.5. Ведет протокол заседания Конкурсной комиссии, оформляет его, хранит папку с документами в течение 5 лет. При ведении протокола допускается применение технических звукозаписывающих средств.
5.5. Соискатель:
5.5.1. В сроки, указанные в объявлении, подает заявку организатору конкурса, оплачивает все установленные платежи, если это предусмотрено условиями конкурса, представляет квалификационную документацию.
5.5.2. Несет ответственность за полноту и достоверность переданной квалификационной документации и в случае представления ложных данных может быть отстранен от участия в конкурсе.
5.5.3. Получает у организатора конкурса комплект конкурсной документации, форму оферты для подачи в Конкурсную комиссию.
5.5.4. В случае победы в конкурсе заключает договор с пользователем продукции. Несет ответственность за несвоевременное подписание договора.
6. Подготовка к проведению конкурса
6.1. Организатор конкурса подготавливает конкурсную документацию, в которую входят:
- информация о предмете конкурса, виде конкурса, о месте и времени его проведения;
- сведения о государственном заказчике, организаторе конкурса, их местонахождении, часах работы, телефонах, времени приема и консультаций;
- перечень и образцы квалификационных документов;
- стартовая цена предмета конкурса, его технические и экономические показатели, сроки выполнения работ (поставки продукции);
- конкурсная документация (требуемый ассортимент продукции, требования ГОСТ, условия поставки и т.п.);
- перечень и требования к квалификационной документации, которая должна быть представлена соискателями;
- образцы заявки, оферты, порядок их заполнения, срок подачи заявки и квалификационной документации, место, дата и время подачи оферты, порядок упаковки, доставки и подачи в Конкурсную комиссию;
- предупреждение о том, что заявка, оферта и квалификационная документация, оформленные с отступлением от указанных требований и поступившие после установленного срока, не рассматриваются;
- дата, место и время заседания Конкурсной комиссии, на котором будет производиться вскрытие конвертов с офертами соискателей;
- проект договора между победителем и Заказчиком; срок, в течение которого должен быть подписан договор, и предупреждение о взаимных обязательствах и ответственности сторон, возникающих по итогам проведенного конкурса;
- информация об органах, полномочных рассматривать апелляции соискателей на неправомерные действия Конкурсной комиссии и организатора конкурса;
- другая информация на усмотрение Конкурсной комиссии.
6.6. Ответственность за качество и полноту Конкурсной документации несет организатор конкурса.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
6.2. Конкурсная документация хранится в течение трех лет в месте, определяемом Заказчиком.
6.3. Организатор конкурса обязан в двухнедельный срок со дня получения заявки провести ее проверку на предмет укомплектованности и полноты информации, содержащейся в ней, согласовать конкурсные требования и выдать Заказчику заключение о возможности проведения конкурса.
6.4. На основании заключения организатора конкурса о возможности проведения конкурса Заказчик (не позднее чем за 45 дней - для открытого конкурса) издает приказ с указанием условий конкурса, квалификационных требований, даты его проведения и утвержденным составом Конкурсной комиссии.
6.5. Организатор конкурса в соответствии с изданным приказом публикует объявление в средствах массовой информации или рассылает извещения соискателям.
Объявление (или извещение) должно содержать:
- наименование и адрес Заказчика;
- основные характеристики, количество закупаемой продукции, условия и сроки ее поставки, вид, место и сроки выполнения работ и оказания услуг;
- требования к соискателю, порядок, критерии и сроки квалификационного отбора;
- место и порядок получения конкурсной документации;
- место и срок представления заявок на участие в конкурсе;
- контактные телефоны, местонахождение и время работы организатора конкурса;
- порядок проведения конкурса;
- порядок определения лица, выигравшего конкурс;
- начальная цена государственного контракта;
- срок заключения государственного контракта;
- размер платы, взимаемый за предоставление конкурсной документации, если плата взимается;
- размер задатка, сроки и порядок его внесения;
- требования к поставщику в соответствии с ст. 4 Закона города Москвы.
Подготавливает комплекты квалификационных требований и конкурсной документации для каждого соискателя.
7. Условия участия в конкурсе
7.1. Соискатели, изъявившие желание участвовать в конкурсе и согласные с его условиями, подают организатору конкурса заявку (прилагается), к которой прилагают следующую квалификационную документацию:
- квалификационную анкету соискателя (прилагается) с указанием наименования предприятия, организационно-правовой формы, даты и места регистрации, сведений об учредителях и уставном капитале, Ф.И.О. руководителя, юридического и фактического адреса, номеров телефонов, факса и телефакса, ИНН, банковских реквизитов, численности работников (в т.ч. АУП и специалистов), основного профиля деятельности предприятия и др. необходимых сведений;
- копии свидетельств о регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, устава, лицензий, сертификатов;
- копию баланса за последний отчетный период с приложением всех отчетных форм к нему;
- справку об участии в выполнении городских заказов или для других крупных заказчиков с приложением отзывов;
- справку о наличии оборудования, техники, механизмов и средствах малой механизации;
- справку о наличии производственных, складских и других помещений, зданий, строений;
- справку об отсутствии просроченной задолженности перед городскими предприятиями и организациями;
- другие документы, указанные Заказчиком.
7.2. Все документы представляются соискателями только на русском языке и адаптированными для чтения специальных терминов. Учредительные документы нерезидентов должны иметь апостиль.
7.3. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью соискателя.
7.4. Своевременная доставка организатору конкурса всего пакета документов, указанного в п. 7.1, является обязательным условием для участия в квалификационном отборе.
7.5. Организатор конкурса до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе вправе путем публикации в средствах массовой информации продлить срок представления заявок. Все соискатели, уже представившие заявки, уведомляются об этом в течение 3 дней со дня принятия решения о продлении срока.
7.6. Переданная соискателем на конкурс квалификационная документация не возвращается. Ее возврат может быть произведен только после отзыва им своей заявки до заседания Конкурсной комиссии.
8. Квалификационный отбор
8.1. Квалификационный отбор проходят все Соискатели в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями, одинаковыми для всех соискателей.
8.2. Общие квалификационные требования включают следующие критерии:
8.2.1. Наличие опыта работы в области предмета конкурса.
8.2.2. Наличие квалифицированных сотрудников и стабильность, состав трудового коллектива.
8.2.3. Наличие соответствующих лицензий и договоров со смежными организациями, имеющими необходимые лицензии на сопутствующие работы, наличие соответствующих сертификатов.
8.2.4. Наличие документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной собственности.
8.2.5. Наличие собственного или заемного капитала, необходимого для выполнения условий конкурса, с представлением соответствующих документов.
8.2.6. Наличие отзывов об участии в поставке товаров, производстве работ и оказании услуг для нужд городского хозяйства или для крупных заказчиков.
8.2.7. Другие сведения по усмотрению Заказчика и организатора конкурса.
8.2.8. Иные сведения, положительно характеризующие соискателя.
8.3. Соискатели не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе ликвидации, быть признанными несостоятельными (банкротами), их имущество не должно находиться под арестом и (или) чья экономическая деятельность приостановлена.
9. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии
9.1. Организатор конкурса представляет Конкурсной комиссии квалификационное заключение.
9.2. Заседание Конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с офертами соискателей (прилагается) проводятся в день, час и месте, официально объявленном через средства массовой информации или в извещениях, переданных соискателям.
9.3. Представитель соискателя, за исключением директора, должен иметь при себе заверенную печатью предприятия доверенность на участие в конкурсе.
9.4. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии кворума (не менее 2/3 состава Конкурсной комиссии, наделенного правом решающего голоса) и в присутствии соискателей, пожелавших принять участие в процедуре.
В случае невозможности присутствия на заседании председатель и члены Конкурсной комиссии вправе поручить исполнение своих полномочий другому должностному лицу на основании доверенности.
9.5. Соискатели подают оферты непосредственно в Конкурсную комиссию в день проведения конкурса в следующем порядке:
9.5.1. Сформировав свои предложения, соискатель излагает их в строгом соответствии с бланком оферты, полученной от организатора конкурса, подписывает и заверяет печатью.
Соискатель может дополнительно представить альтернативные предложения, улучшающие конкурсные условия, или принять на себя какие-либо дополнительные обязательства.
9.5.2. На каждый заявленный лот соискатель заполняет отдельную оферту, при этом все оферты укладываются в один конверт, если на одном заседании Конкурсной комиссии рассматриваются сразу несколько лотов, Конкурсной комиссией принято решение об оглашении сразу всех лотов.
9.5.3. Конверт с запечатанной в нем офертой, оформленной в соответствии с условиями конкурса, представитель соискателя одновременно с представителями других соискателей передает председателю Конкурсной комиссии.
По решению Конкурсной комиссии оглашение оферт может быть произведено как в присутствии соискателей, так и в их отсутствие.
9.6. Все конкурсные предложения соискателей заносятся в протокол Конкурсной комиссии в полном объеме.
9.7. Рассмотрение и оценка оферт производятся Конкурсной комиссией на закрытом заседании в отсутствие соискателей.
9.8. Победителем конкурса признается соискатель, предложивший лучшие условия.
Преимущественное право на получение городского заказа при прочих равных условиях предоставляется соискателям, зарегистрированным на территории города Москвы, если ценовые характеристики их оферт не превышают более чем на 10% ценовые характеристики оферт других соискателей.
9.9. Решение принимается простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии открытым голосованием. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии становится решающим.
9.10. Особое мнение члена Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе.
9.11. До утверждения результатов работы Конкурсной комиссии соискатели могут обратиться к Заказчику с обоснованными заявлениями на неправомерные действия кого-либо из участников конкурса (за исключением решения о признании победителя). Присутствие Заявителя при рассмотрении его обращения обязательно. Заявитель, не принявший участие в этой процедуре без уважительной причины, впоследствии лишается права на повторное рассмотрение своего обращения.
9.12. После утверждения итогов конкурса претензии участников конкурса могут рассматриваться исключительно в судебном порядке.
9.13. Вся информация, касающаяся соискателей, их предложений и процедуры конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению участниками конкурса, за исключением случаев предоставления информации в государственные контролирующие органы.
9.14. Конкурс объявляется несостоявшимся или его результаты признаются недействительными, если:
- на момент окончания приема квалификационной документации зарегистрировано не более одного предложения;
- после квалификационного отбора остался только один соискатель;
- победители конкурса отказались от заключения договора.
10. Протокол конкурса
10.1. По результатам заседания Конкурсной комиссии организатор конкурса оформляет протокол в двух подлинных экземплярах, один из которых направляется Заказчику, второй - в дело. Копия протокола направляется победителю(ям) конкурса.
10.2. В преамбуле протокола отражаются дата и место заседания Конкурсной комиссии, предмет конкурса, состав присутствующих членов Комиссии, состав соискателей.
10.3. Далее в протоколе указываются:
- краткое описание поставляемых товаров, работ, услуг;
- наименования и адреса соискателей конкурса;
- заключение организатора конкурса о выполнении соискателями требований квалификационного отбора и решение о допуске конкретных соискателей к конкурсу;
- перечень соискателей, которые не прошли квалификационный отбор, и основания принятия такого решения;
- цены товаров, работ, услуг, предложенные соискателями конкурса;
- соответствие представленных оферт установленным формам и квалификационным требованиям;
- наименование победителя конкурса и цены поставляемых им товаров, работ, услуг.
10.4. Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. При необходимости в нем излагается мнение тех членов Комиссии, кто голосовал против принятия того или иного решения.
10.5. Оформленный протокол направляется на утверждение Заказчику.
11. Реализация результатов конкурса
11.1. Победитель конкурса заключает контракт с Заказчиком продукции по предмету конкурса на условиях, ставших основанием для признания его победителем, включая принятые им дополнительные обязательства.
11.2. Подписание контракта должно состояться в течение 3 рабочих дней после утверждения результатов конкурса.
11.3. Действия победителя конкурса, не подписавшего в установленный срок договор, расцениваются как отказ от его заключения.
11.4. В случае отказа победителя от заключения контракта предложение о его заключении должно быть направлено соискателю, занявшему следующее место, в трехдневный срок после получения отказа его предшественника.
11.5. После заключения договора отношения между пользователем продукции и победителем (поставщиком) регулируются условиями контракта.
11.6. Организатор конкурса в течение 3 дней направляет уведомления проигравшим соискателям об отклонении их оферт.
11.7. Организатор конкурса обязан опубликовать информацию о победителе открытого конкурса не позднее чем через 10 дней после заключения с ним контракта в том же порядке, в каком публиковалась информация о конкурсе.
Приложение № 3
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
ОБРАЗЕЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Комитет физической культуры и спорта города Москвы объявляет о проведении открытого конкурса на закупку товаров, работ и услуг для проведения спортивных юношеских игр "Москва - Юта".
Заказчик: Комитет физической культуры и спорта города Москвы: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 18.
Конкурс проводится с квалификационным отбором в соответствии с утвержденным Регламентом.
Источник финансирования: городской бюджет.
Перечень лотов:
Лот № 1 "Автобусные перевозки участников игр".
Начальная цена: 3216000 рублей.
Лот № 2 "Перевозки микроавтобусами".
Начальная цена: 1670900 рублей.
Лот № 3 "Легковой автотранспорт".
Начальная цена: 2336000 рублей.
Лот № 4 "Изготовление печатной продукции".
Начальная цена: 1500000 рублей.
Лот № 5 "Изготовление наградной атрибутики и памятных подарков".
Начальная цена: 1500000 рублей.
Лот № 6 "Изготовление сувенирной атрибутики".
Начальная цена: 1236640 рублей.
Лот № 7 "Разработка и изготовление художественного оформления спортивных арен, а также мест проживания участников игр".
Начальная цена: 2000000 рублей.
Лот № 8 "Трансляция обзорных программ (дневников игр) на ТВ".
Начальная цена: 1200000 рублей.
Лот № 9 "Освещение игр в прессе".
Начальная цена: 300000 рублей.
Лот № 10 "Информационные материалы на ТВ по играм".
Начальная цена: 500000 руб.
Лот № 11 "Наружная реклама в Москве".
Начальная цена: 1680000 рублей.
Лот № 12 "Реклама на радио".
Начальная цена: 600000 рублей.
Дата проведения: 28 мая 2003 года в 10-00 в конференц-зале Комитета физической культуры и спорта города Москвы по адресу: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 18.
Заявки на участие в конкурсе и документы для квалификационного отбора подавать до 17-00 27 мая 2003 года в ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий" по адресу: 119270, Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 5, тел. 242-84-90.
Конкурсную документацию можно получить безвозмездно в ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий" по адресу: 119270, Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 5, тел. 242-84-90.
Приложение № 4
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
Исх. № ____ от ___________ 200__ г. Организатору конкурса
________________________
ЗАЯВКА
СОИСКАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КОМИТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
__________________________________________________________________
1. Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени __
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(полное наименование организации-соискателя)
изучив информацию из приглашения на участие в конкурсе на право
заключения государственного контракта на _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(поставку, производство работ, оказание услуг)
для городских нужд за счет бюджетных средств _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(предмет поставки, подряда)
мы, нижеподписавшиеся, подачей настоящей Заявки выражаем желание
получить это право через процедуру конкурсного отбора.
2. Данная Заявка подается с полным пониманием того, что:
- возможность подачи конкурсного предложения - оферты зависит
от необходимости прохождения квалификационного отбора и проверки
всех представляемых нами данных;
- Заявка может быть отклонена и мы не пройдем квалификационный
отбор;
- мы обязаны в полном объеме выполнить условия и правила
конкурсного отбора поставщиков, подрядчиков, установленные
законами, нормативными документами и конкурсной документацией.
3. Настоящей Заявкой мы предоставляем Вам полномочия изучать
представленные нами вместе с настоящей Заявкой квалификационные
документы, обращаться к должностным лицам нашей организации,
обслуживающим нас банкам и партнерам за разъяснением различных
финансовых и технических вопросов.
4. Данная Заявка предоставляет разрешение любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое
содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять Вам
любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки
данных, содержащихся в документах или относящихся к ресурсам,
опыту и компетенции заявителя.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в
ГУ "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий" по адресу:
119270, Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 5, тел. 242-84-90.
-----------------------T--------------------T-------¬
¦Фамилия, имя, отчество¦Должность ¦Телефон¦
+----------------------+--------------------+-------+
¦ ¦Генеральный директор¦ ¦
+----------------------+--------------------+-------+
¦ ¦Главный бухгалтер ¦ ¦
+----------------------+--------------------+-------+
¦ ¦Менеджер ¦ ¦
L----------------------+--------------------+--------
5. Удостоверяем, что заверенные нами копии и переводы на
русский язык прилагаемых документов выполнены с оригиналов и в
полном объеме.
6. К настоящей Заявке прилагаем:
а) анкету организации на ___ листах;
б) копию Устава организации на ___ листах;
в) копию свидетельства о регистрации, постановке на учет в
налоговых органах на ___ листах;
г) копию баланса (финансового отчета) организации за _______ со
всеми формами на _____ листах;
д) справку об участии в выполнении городских заказов или других
крупных заказов на _____ листах;
е) отзывы заказчиков о выполнении аналогичных поставок, работ,
услуг на _____ листах;
ж) справку из налогового органа об отсутствии просроченных
долгов перед бюджетом на ______ листах;
з) справку из банка об отсутствии картотеки № 2 на ____ листах;
и) оферту (в конверте и опечатана).
Руководитель организации _______________
Главный бухгалтер ______________________
М.П.
Приложение № 5
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
1. Полное наименование организации и ее организационно-правовая
форма: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Адрес:
Страна ________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон/факс __________________________________________________
3. Банковские реквизиты:
№ расчетного счета ____________________________________________
Название банка ________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
ИНН организации _______________________________________________
4. Регистрационные данные:
4.1. Дата, место и орган регистрации __________________________
__________________________________________________________________
Учредители ____________________________________________________
Регистрационные номера ________________________________________
4.2. Свидетельство о государственной регистрации (приложить
копию).
4.3. Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
(приложить копию).
4.4. Устав (учредительный договор) (приложить копию).
4.5. Лицензии, сертификаты в области предмета конкурса
(приложить копию).
5. Организационная структура и кадровый состав:
5.1. Организационная структура предприятия - приложить.
5.2. Руководящий состав:
---------------T------T-------------T-----------T--------¬
¦Должность ¦Ф.И.О.¦Образование, ¦Стаж работы¦Телефон ¦
¦ ¦ ¦специальность¦(лет) ¦(факс) ¦
+--------------+------+-------------+-----------+--------+
¦- директор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зам. директ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- гл. бухг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+------+-------------+-----------+---------
5.3. ИТР - всего _______________ чел., в т.ч. по специальностям
предмета конкурса (перечислить):
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
5.4. Рабочих __________ всего ____________ чел., в том числе по
специальностям предмета конкурса (перечислить):
_____________________ ___________________ ____________________
_____________________ ___________________ ____________________
_____________________ ___________________ ____________________
6. Техническая база организации в области предмета конкурса:
6.1. Количество собственных машин, механизмов, станков по
предмету конкурса, всего ______ единиц, в том числе (перечислить):
_____________________ ___________________ ____________________
_____________________ ___________________ ____________________
_____________________ ___________________ ____________________
6.2. Количество арендуемого оборудования, машин и механизмов по
предмету конкурса всего _______ единиц, в том числе (перечислить).
6.3. Площади производственных и складских помещений по предмету
конкурса ________ кв. м, их местонахождение.
6.4. Наличие офисных помещений ______________________ кв. м, их
местонахождение __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Краткая справка о производственной деятельности соискателя в
области предмета конкурса (приложить).
8. Финансовое состояние организации (по состоянию на
предшествующий год и отчетную дату в тыс. руб.).
------------------------T--------------T----------------¬
¦Показатели ¦Предыдущий год¦Отчетная дата ¦
¦ ¦ ¦на ___________ ¦
+-----------------------+--------------+----------------+
¦1. Уставный фонд ¦ ¦ ¦
¦2. Наличие на балансе ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦
¦3. Заемные средства ¦ ¦ ¦
¦4. Дебиторская ¦ ¦ ¦
¦задолженность, всего ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦- в республиканский ¦ ¦ ¦
¦бюджет; ¦ ¦ ¦
¦- в местный бюджет ¦ ¦ ¦
¦- по заработной плате ¦ ¦ ¦
¦- в пенсионный фонд ¦ ¦ ¦
¦- и прочие фонды ¦ ¦ ¦
¦5. Запасы ¦ ¦ ¦
¦6. Убытки ¦ ¦ ¦
¦7. Чистая прибыль ¦ ¦ ¦
L-----------------------+--------------+-----------------
8.1. Балансовый отчет - приложить копию за последний квартал
вместе со всеми формами.
8.2. Финансирующие банки:
-------------------T-------------------------T----------¬
¦Наименование банка¦Должностное лицо (Ф.И.О.)¦№ телефона¦
+------------------+-------------------------+----------+
+------------------+-------------------------+----------+
+------------------+-------------------------+----------+
L------------------+-------------------------+-----------
9. Сведения о производственной деятельности:
9.1. Общий объем реализованной продукции за последние 3 года:
--------T----------------------------------------------¬
¦Год ¦Объем работ по предмету конкурса (тыс. руб.) ¦
¦ +----------------------T-----------------------+
¦ ¦Общий объем реализации¦В том числе собственным¦
¦ ¦ ¦производством ¦
+-------+----------------------+-----------------------+
¦2000 г.¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-----------------------+
¦2001 г.¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-----------------------+
¦2002 г.¦ ¦ ¦
L-------+----------------------+------------------------
9.2. Перечень наиболее крупных заказов, выполненных за
последние 3 года по предмету конкурса:
------T------------T-----------T----------T-----------¬
¦№ п/п¦Наименование¦Год и место¦Вид работы¦Стоимость ¦
¦ ¦Заказчика ¦ ¦ ¦по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦договору, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+-----+------------+-----------+----------+-----------+
+-----+------------+-----------+----------+-----------+
L-----+------------+-----------+----------+------------
9.3. Информация об основных Заказчиках по предмету конкурса:
-----------------------T--------------------T-------¬
¦Организация-Заказчик ¦Руководитель ¦Телефон¦
¦ ¦организации (Ф.И.О.)¦(факс) ¦
+----------------------+--------------------+-------+
+----------------------+--------------------+-------+
L----------------------+--------------------+--------
9.4. Отзывы Заказчиков на основные выполненные работы в области
предмета конкурса (приложить).
10. Участие в благотворительных городских программах
(приложить справку).
11. Участие в судебных и арбитражных процессах:
----T--------------T---------T-------T-----------T-------¬
¦№ ¦Другая сторона¦Истец или¦Причина¦Сумма иска,¦Кто ¦
¦п/п¦(организация) ¦ответчик ¦спора ¦тыс. руб. ¦выиграл¦
+---+--------------+---------+-------+-----------+-------+
L---+--------------+---------+-------+-----------+--------
12. Рекламные материалы, печатные издания, фотографии и другие
документальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента в
области предмета конкурса (приложить).
Копии всех документов, прилагаемых к квалификационной анкете,
(устав, свидетельство о регистрации, лицензии, балансовый отчет и
прочие), должны быть заверены печатью организации и подписью
руководителя.
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации __________________ ___________________
подпись
Ф.И.О.
__________________________________________________________________
М.П.
Приложение № 6
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
(на фирменном бланке юридического лица)
Исх. № _______ от ____________ 2003 г.
ОФЕРТА
(КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
1. Изучив условия и порядок проведения конкурса, конкурсную
документацию на __________________________________________________
_________________________________________________________________,
проект договора с победителем конкурса __________________________,
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
сообщает о своем согласии в случае признания нас победителями
конкурса подписать договор на следующих условиях:
1.1. Спецификация:
----T------------T----T------T------T---------T--------------¬
¦№ ¦Наименование¦Ед. ¦Кол-во¦Цена ¦Общая ¦Технические ¦
¦п/п¦продукции ¦изм.¦ ¦за ед.¦стоимость¦характеристики¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
+---+------------+----+------+------+---------+--------------+
L---+------------+----+------+------+---------+---------------
1.2. Стоимость заказа _________________________________________
__________________________________________________________________
(с НДС и стоимостью доставки, установки и монтажа, цифрами и
прописью)
__________________________________________________________________
(% снижения, скидки первоначальной стоимости)
1.3. Качественные характеристики ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ГОСТ, сертификаты и т.п.)
1.4. Общие сроки выполнения поставок: начало __________________
окончание _______________
1.5. Условия доставки _________________________________________
__________________________________________________________________
1.6. Порядок приема-передачи продукции, обучения, инструктажа
пользователей ____________________________________________________
__________________________________________________________________
1.7. Условия оплаты ___________________________________________
__________________________________________________________________
(вид оплаты, сроки, взаимозачеты ценными бумагами и т.п.)
1.8. Гарантийные обязательства ________________________________
__________________________________________________________________
1.9. Дополнительные предложения соискателя по выполнению заказа
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Мы согласны с условием, что при определении победителя
конкурса Вы не обязаны руководствоваться исключительно низкой
стоимостью работ (услуг) и минимальными сроками выполнения.
3. Приложения _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель организации ________________/____________________/
М.П.
Приложение № 7
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА
НА КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ
Лицевая сторона конверта
----------------------------------------------------------------¬
¦ Куда: ¦
¦"КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ Конкурсная комиссия ¦
¦ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА" по размещению городского ¦
¦ заказа на закупку товаров, ¦
¦ работ и услуг ¦
¦ для проведения спортивных ¦
¦ юношеских игр ¦
¦ "Москва - Юта" ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Коммерческое предложение ¦
¦ От кого: ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ЛОТ № _______ Полное наименование, адрес и ¦
¦ телефон фирмы-участника ¦
¦ ¦
L----------------------------------------------------------------
Оборотная сторона конверта
----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ ¦
¦ ----------------------------¬ ¦
¦ ¦ Не вскрывать до конкурса ¦ ¦
¦ ¦__________________________ ¦ ¦
¦ ¦(наименование предприятия) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Дата заполнения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ М.П.¦ ¦
¦ L---------------------------- ¦
¦ ¦
¦ ¦
L----------------------------------------------------------------
1. Конверт с офертой представляется на конкурс в соответствии с инструкцией и опечатывается печатью.
2. Оферта подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
3. Организация не допускается к конкурсу, если:
- коммерческое предложение содержит не весь перечень закупки, указанной в лоте;
- оферта оформлена неполностью или с ошибками;
- имеет несколько значений по цене;
- в конверте обнаружено две или более оферт с различными показателями.
4. Конверт содержит только коммерческое предложение участника.
Приложение № 8
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОИСКАТЕЛЕЙ
1. Опыт работы участника по профилю конкурса (max балл - 15).
2. Отзывы о качестве и сроках выполнения работ (max балл - 15).
3. Наличие регистраций, лицензий и разрешений (max балл - 10).
4. Наличие материально-технической базы (max балл - 15).
5. Квалификация сотрудников претендента (max балл - 5).
6. Финансовое состояние фирмы (max балл - 25).
7. Производственные мощности фирмы (max балл - 10).
8. Имеющаяся информация по претенденту (max балл - 15).
9. Оценка за представления полной информации (max балл - 5).
10. Удельный вес технической оценки - 80%.
11. Удельный вес финансовой оценки - 20%.
Максимальный суммарный балл - 115.
Приложение № 9
к приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. № 219а
ОБРАЗЕЦ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
г. Москва "___" ________ 2003 г.
Комитет физической культуры и спорта города Москвы, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Короля С.Н.,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(указываются организационно-правовая форма и полное наименование
__________________________________________________________________
организации)
(далее - Поставщик), в лице ______________________________________
(указываются должность,
_________________________________________________________________,
Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор)
действующего на основании ________________________________________
(наименование документа,
_________________________________________________________________,
на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить на условиях доставки по
адресу, указанному Заказчиком, товар в соответствии с приложением
№ 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять товар и оплатить в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. Цена и общая стоимость Договора
2.1. Общая стоимость товара составляет: ____ (___) руб. 00 коп.
2.2. Цена товара включает: ___________________________________.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение
срока действия настоящего Договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик производит ________% предоплаты на расчетный счет
Поставщика в течение 5 банковских дней с даты подписания обеими
Сторонами Договора.
3.2. Окончательный расчет производится в течение 5 банковских
дней с момента подписания обеими Сторонами акта (актов)
приема-передачи Поставщиком Заказчику товара.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Товар по настоящему Договору должен быть поставлен до
_________________________________________________________________.
Датой поставки считается дата подписания Заказчиком акта
приема-передачи товара.
4.2. Заказчик имеет право отказаться от приобретения товара и
не принимать (вернуть) его Поставщику в случаях:
4.2.1. Неудовлетворительного качества поставленного товара.
4.2.2. Нарушения сроков поставки, указанных в п. 4.1.
Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Заказчик в
течение 5 рабочих дней с момента получения товара не заявит
об отказе от его приобретения, то это будет свидетельствовать об
отсутствии претензий со стороны последнего.
4.3. Письменное уведомление об отказе от приобретения товара
направляется Заказчиком Поставщику курьером по следующим адресам:
_________________________________________________________________.
5. Риск случайной гибели товара
5.1. Риск, связанный со случайной гибелью товара, переходит от
Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами
соответствующих актов приема-передачи, обусловленных настоящим
Договором.
6. Качество товара
6.1. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимым
набором технической документации и сертификатами производителя.
6.2. Качество поставляемого товара должно полностью
соответствовать техническим спецификациям, прилагаемым к
настоящему Договору, и требованиям Заказчика.
6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет
__________________ с даты поставки.
7. Разногласия и споры
7.1. Все споры, возникшие по настоящему Договору или в связи с
ним, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Форсмажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, определенных ГК РФ,
например: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны
и военных действий или запретов компетентных государственных
органов, возникших после заключения настоящего Договора.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои
обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна в
письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о
начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных
обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть
подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией
соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное
уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от
обязательств по настоящему Договору вследствие указанных
обстоятельств.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае ненадлежащего, недобросовестного выполнения или
невыполнения Сторонами условий настоящего Договора для виновной
Стороны наступают штрафные санкции в соответствии с условиями
настоящего Договора.
9.2. В случаях, предусмотренных п. 4.2, сделанная предоплата в
соответствии с п. 3.1 возвращается Поставщиком на расчетный счет
Заказчика в полном объеме в течение 5 банковских дней с даты
уведомления Заказчиком об отказе от приобретения оборудования.
9.3. В случаях, предусмотренных п. 4.2, Поставщик помимо
возвращения предоплаты в соответствии с п. 9.2 настоящего
Договора выплачивает Заказчику штрафные санкции в виде неустойки
в соответствии с пп. 9.4, 9.5 настоящего Договора.
9.4. В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки,
указанных в настоящем Договоре, он уплачивает Заказчику неустойку
в размере ____% от суммы настоящего Договора.
9.5. В случае несоблюдения Поставщиком требуемого качества
поставленного оборудования, указанного в настоящем Договоре, он
уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от суммы настоящего
Договора.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и приложения к настоящему Договору имеют
силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и
обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: Поставщик:
Заказчик Поставщик
_____________________________ ______________________________
Печать Печать
Приложение № 1
к Контракту
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
___________________________ ________________________________
___________________________ ________________________________
___________________________ ________________________________
"____" ____________ 2003 г. "____" _________________ 2003 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ ИГР "МОСКВА - ЮТА"
------T------------T------------T-----------T------------¬
¦№ п/п¦Наименование¦Кол-во (шт.)¦Цена (руб.)¦Сумма (руб.)¦
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
+-----+------------+------------+-----------+------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+------------+-----------+-------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
