Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРИКАЗ Руководителя Тендерного комитета от 23.11.2007 № 70-01-237/7
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием приказа Тендерного комитета г. Москвы от 09.07.2009 № 70-01-92/9.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
от 23 ноября 2007 г. № 70-01-237/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2007 года № 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Примерную форму государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд города Москвы (приложение 1).
1.2. Примерную форму государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы (приложение 2).
2. Государственным заказчикам с момента выхода данного приказа при составлении проектов государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы руководствоваться примерными формами государственных контрактов, утвержденными данным приказом.
3. Первому заместителю руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике С.И. Зайцеву:
3.1. Довести приказ до сведения руководителей комплексов городского управления, государственных заказчиков города Москвы, разместить примерные формы государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы на официальном сайте города Москвы в сети Интернет для размещения информации о размещении государственного заказа города Москвы (адрес в сети Интернет: www.tender.mos.ru) и в справочной правовой системе "КонсультантПлюс".
3.2. До 15 декабря 2007 года разработать и согласовать с государственными заказчиками города Москвы примерную форму государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд города Москвы.
4. Признать утратившим силу приложение 8 к распоряжению Тендерного комитета от 28 декабря 2005 года № 70-01-723/5 "Об утверждении типовых форм документов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы" (в редакции распоряжения Тендерного комитета города Москвы от 28 марта 2006 года № 70-01-61/6, приказов председателя Тендерного комитета города Москвы от 19 апреля 2006 года № 70-01-115/6, от 27 июня 2006 года № 70-01-302/6, приказа руководителя Тендерного комитета от 28 декабря 2006 года № 70-01-1022/6).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике С.И. Зайцева.

Руководитель Департамента
Г.В. Дегтев





Приложение 1
к приказу руководителя
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 23 ноября 2007 г. № 70-01-237/7

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
НА ______________________________________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени
и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о ________
(уставом), утвержденным __________________________________, в лице
____________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________, с одной стороны,
и _______________________________________________ (для юридических
лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей
- фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Поставщик",
в лице ________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны"
и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения
государственного заказа города Москвы __________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ БИРЖЕВЫХ
ТОВАРОВ НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ), протокол № ________ от ____________ г.
заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _______ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА, ВЫДАВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА) _______ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).
1.2. ПОСТАВЩИК ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ - СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ):
1.2.1. _______________________________________________________
В СРОК: ________________________;
1.2.2. _______________________________________________________
В СРОК: ________________________
1.3. Государственный заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___)
копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___)
копеек (далее - Цена Контракта).
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) по Контракту.
2.3. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ), Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.
2.4. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗ РАЗМЕЩАЕТСЯ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 16 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД") Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.
2.5. При поставке дополнительного количества таких товаров (пункты 2.3, 2.4 Контракта) Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций коммунального комплекса Государственный заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.7. СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ), УСТАНОВОЧНЫХ (НАВЕСНЫХ) С ВЫРАВНИВАНИЕМ ТОВАРА НА МЕСТЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, ШЕФМОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДЫ ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И СТРАХОВАНИЮ включены в Цену Контракта.
2.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОСТАВЩИКУ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТАТЬЕ 13 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ___ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА В СУММЕ ___, В ТЕЧЕНИЕ ___ (___) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ (СОГЛАСНО СТ. 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", П. 1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 942-ПП ОТ 29.11.2005 "О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ") И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 13 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
2.9. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.
2.10. Оплата Цены Контракта (ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.8 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕН АВАНС - ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА) производится Государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 настоящего Контракта) в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.11. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
2.12. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Государственным заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Государственным заказчиком.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
4.2. Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту) телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Государственному заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА В ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (___) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение __ (___) ___ заменит поставленные товары качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Государственный заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение ___ (___) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.
В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение ___ (___) дней с момента заявления такого требования, Государственный заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
4.13. По итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) Государственный заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АДРЕС ЗАКАЗЧИКОВ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА, ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ТАКИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Государственным заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.4. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА НА СУММУ ___ С ___ (УКАЗЫВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ). ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ___).

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении государственного заказа города Москвы на поставку _______________ в 200__ году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (приложение 3 к настоящему Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах города Москвы в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки. Размер такой неустойки составляет ___ (РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕХСОТОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДЕНЬ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В ГРАФИКЕ ПОСТАВКИ) от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Государственного заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Государственным заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
7.5. В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Государственным заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).
7.6. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
7.6.2. В случае просрочки поставки товара более чем на ______
7.6.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
7.6.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
7.6.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.6.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6.7. _______________________________________________________
7.6.8. _______________________________________________________
7.7. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:
7.7.1. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товаров (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков).
7.7.2. Поставка товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый товар подлежит затариванию и (или) упаковке.
7.7.3. Неосуществление Поставщиком страхования товара (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРАКТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ПУНКТЕ 5.4.4 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОСТАВЩИКА ПО СТРАХОВАНИЮ ТОВАРОВ).
7.7.4. Невыполнение в течение ___ (___) дней Поставщиком требования о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом 4.12 Контракта.
7.7.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ СЧЕТ СУММУ АВАНСА, ВЫДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ДНЕЙ С МОМЕНТА, КОГДА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРАКТ СЧИТАЕТСЯ РАСТОРГНУТЫМ.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Поставщиком на сумму ___ рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ).
8.2. (ВАРИАНТ 1. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОТЗЫВНОЙ.
В БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ БАНК ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ СУММЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ПУНКТЕ 8.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, ВКЛЮЧАЯ УКАЗАНИЕ НА СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ССЫЛКИ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, УКАЗАННОЕ В ПРЕАМБУЛЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА СОГЛАСИЕ БАНКА С ТЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ЕГО ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫДАНА НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
(ВАРИАНТ 2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА.
СТРАХОВАНИЕ ДОЛЖНО ПОКРЫВАТЬ СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТАКЖЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ ПУТЕМ УКАЗАНИЯ НА СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА И ССЫЛКИ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, УКАЗАННОЕ В ПРЕАМБУЛЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ТОВАРА И ОКАНЧИВАТЬСЯ НЕ РАНЕЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ.
ТАКЖЕ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ УКАЗАНИЕ НА СОГЛАСИЕ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ С ТЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ИХ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
(ВАРИАНТ 3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВНОСИМЫЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПУНКТЕ 8.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НА СЛЕДУЮЩИЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ____
ФАКТ ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ С ОТМЕТКОЙ БАНКА ОБ ОПЛАТЕ (КВИТАНЦИЕЙ В СЛУЧАЕ НАЛИЧНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЫПИСКОЙ ИЗ БАНКА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ "БАНК-КЛИЕНТ").
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНОСЯТСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОСТАВЩИКУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ УСЛОВИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ВСЕХ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ В ТЕЧЕНИЕ ___ (___) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАВЩИКА. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ ПОСТАВЩИКОМ В ЭТОМ ПИСЬМЕННОМ ТРЕБОВАНИИ).
8.3. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ В ЗАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
11.2. Контракт действует до "__" _____ 200_ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 11.3 Контракта.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки", приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание)", приложение 4 "Форма Акта приемки-передачи товара".
12.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Поставщиком, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик: Поставщик:

Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон ______, факс ______ Телефон ______, факс ______
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с _______ Получатель: л/с _______
ИНН _________ ИНН _________
КПП _________ КПП _________
БИК _________ БИК _________
р/с ________________ р/с ________________
М.П. М.П.





К Государственному контракту № __ от "__" _____ 200__ г.

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Номер Контракта: _____, дата заключения: "__" _____ ____ г.
2. Срок действия: с "__" _______ ___ г. по "__" _______ ____г.
3. Государственный заказчик __________________________________
ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН _____________
Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. _________________
Банк ________________, город ________________, БИК _______________
Корр. счет ______________________, расч. счет ____________________
Лиц. счета ______________________________, _______________________
4. Поставщик: _____________ __________________________________
ИНН _______________, КПП ____________, ОГРН (ОГРНИП) _____________
Руководитель: должность __________, Ф.И.О. _______________________
Банк __________________, город __________, БИК ___________________
Корр. счет _______________________, расч. счет ___________________
5. Способ размещения заказа:
--¬
¦ ¦ Открытый конкурс:
L--
Протокол № ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Закрытый конкурс:
L--
Протокол № ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием № _____
от __________
Основание проведения закрытого конкурса ______________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом № _______________ от ______________
--¬
¦ ¦ Открытый аукцион:
L--
Протокол № ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Аукцион в электронной форме
L--
--¬
¦ ¦ Закрытый аукцион:
L--
Протокол № ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием № _____
от ____________
Основание проведения закрытого аукциона ______________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом № _______________ от ______________
--¬
¦ ¦ Размещение заказа без проведения торгов:
L--
--¬
¦ ¦ Запрос котировок
L--
--¬
¦ ¦ У единственного Поставщика
L--
--¬
¦ ¦ Размещение заказа на поставку биржевого товара на товарной
L-- бирже
Решение Государственного заказчика № __________ от ___________
Иной документ: _______________________________________________
6. Предмет Контракта: ________________________________________
7. Сумма: ______________ рублей.
8. Сведения о КБК: 

   ----------T--------------T------------T-------------T-----------¬

   ¦Раздел,  ¦Целевая статья¦Вид расходов¦Экономическая¦Сумма, руб.¦

   ¦подраздел¦              ¦            ¦классификация¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   L---------+--------------+------------+-------------+------------


9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: __________________________________________________
Авансовый платеж: __% ______ в течение ______ дней _______________
Доп. платеж: ___% __________ в течение ______ дней _______________
Срок окончательной оплаты: в течение ________ дней _______________
10. Прочие условия ___________________________________________

Государственный заказчик:
_________________
"___" ________ 200_ г.

М.П.





Приложение 1
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

   --------------T--------T--------------T----------T----------T--------------T---------¬

   ¦Наименование ¦Ед. изм.¦Цена за ед.   ¦НДС в руб.¦Количество¦Сумма в руб.  ¦Сумма НДС¦

   ¦товара       ¦        ¦в руб.        ¦          ¦          ¦(с учетом НДС)¦в руб.   ¦

   ¦             ¦        ¦(с учетом НДС)¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦      1      ¦   2    ¦      3       ¦    4     ¦    5     ¦      6       ¦    7    ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦             ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦             ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦             ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦             ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦Итого        ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   L-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+----------



   --------------T--------T--------------T----------T----------T--------------T---------¬

   ¦Наименование ¦Ед. изм.¦Цена за ед.   ¦НДС в руб.¦Количество¦Сумма в руб.  ¦Сумма НДС¦

   ¦сопутствующей¦        ¦в руб.        ¦          ¦          ¦(с учетом НДС)¦в руб.   ¦

   ¦услуги       ¦        ¦(с учетом НДС)¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦      1      ¦   2    ¦      3       ¦    4     ¦    5     ¦      6       ¦    7    ¦

   +-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+---------+

   ¦             ¦        ¦              ¦          ¦          ¦              ¦         ¦

   L-------------+--------+--------------+----------+----------+--------------+----------


Государственный заказчик: Поставщик:
____________________ ____________________
"___" ______ 200_ г. "___" ______ 200_ г.

М.П. М.П.





Приложение 2
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ 

   ----T--------------------T---------T--------T---------------T-----------¬

   ¦№  ¦Наименование товара ¦Ед. изм. ¦Кол-во  ¦Срок исполнения¦Примечание ¦

   ¦п/п¦                    ¦         ¦        ¦поставки       ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦ 1 ¦        2           ¦    3    ¦   4    ¦       5       ¦     6     ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   +---+--------------------+---------+--------+---------------+-----------+

   ¦   ¦                    ¦         ¦        ¦               ¦           ¦

   L---+--------------------+---------+--------+---------------+------------


Государственный заказчик: Поставщик:
____________________ ____________________
"___" ______ 200_ г. "___" ______ 200_ г.

М.П. М.П.





Приложение 3
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

   -----T-------------------T------------------------T-----------T-----------¬

   ¦№   ¦Наименование товара¦Соответствие действующим¦Гарантийный¦Срок службы¦

   ¦п/п ¦                   ¦стандартам и            ¦срок       ¦товара     ¦

   ¦    ¦                   ¦нормативно-технической  ¦           ¦           ¦

   ¦    ¦                   ¦документации            ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦ 1  ¦        2          ¦            3           ¦     4     ¦     5     ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   +----+-------------------+------------------------+-----------+-----------+

   ¦    ¦                   ¦                        ¦           ¦           ¦

   L----+-------------------+------------------------+-----------+------------


Государственный заказчик: Поставщик:
____________________ ____________________
"___" ______ 200_ г. "___" ______ 200_ г.

М.П. М.П.





Приложение 4
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва "___" _________ 200__ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий
акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № _________ от "__"
_____________ 200_ г. (далее - Государственный контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Государственному контракту
должны быть выполнены "__" __________________ 200__ г., фактически
выполнены "__" __________________ 200__ г.
4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) (выявлены/
не выявлены)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Результат работ по Государственному контракту:

Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________ ____________________
__________________________ ____________________
М.П. М.П.





ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

Общие положения

Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на поставку товаров по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Государственного контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, использовании при размещении заказа на поставку биржевых товаров для государственных нужд на товарных биржах.
Проект Контракта составляется с учетом примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), другие его условия (изменяемые положения) могут изменяться, дополняться, исключаться Государственным заказчиком в зависимости от особенностей конкретного заказа в соответствии с рекомендуемыми в настоящей примерной форме и Инструкции подходами.
К неизменяемым положениям примерной формы Государственного контракта, обязательным для применения во всех государственных контрактах на поставку товаров для государственных нужд города Москвы, относятся: пункты 1.1, 1.3, 2.1-2.5, 2.9-2.12, статьи 3, 4, за исключением п. 4.9, статья 5, за исключением п. 5.4.4, пункт 6.3, абз. 1 пункта 6.4, статьи 7-13.
Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений Контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта:

Преамбула

Указываются:
- в отношении Государственного заказчика: наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;
- в отношении Поставщика: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;
решение Государственного заказчика о размещении заказа у единственного Поставщика с указанием даты и номера;
документ, на основании которого будет заключен Государственный контракт по итогам размещения заказа на поставку биржевых товаров на товарной бирже.

Статья 1. Предмет Контракта

Пункт 1.1.
Выделенная заглавными буквами часть вставляется и заполняется (указываются наименования Заказчиков, в адрес которых осуществляются поставки) в случае, если по условиям заказа Государственный заказчик не сам принимает товары, при этом оплачивает их Государственный заказчик; организации, в адрес которых осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка оформляется Государственным заказчиком самостоятельно (типовая форма отсутствует).
Пункт 1.2.
Включается и заполняется, если по условиям заказа предполагается оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции должен быть установлен срок исполнения услуг.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

Пункт 2.1.
Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается по каждому контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех поставляемых по Контракту товаров, включая стоимость сопутствующих услуг (если оказание сопутствующих услуг предусмотрено в пункте 1.2 Контракта), а также сумма НДС, кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения контракта законодательством) и выделяется сумма налога в рублях.
Пункт 2.8.
Включается только в случае, когда для конкретной поставки предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса.
Пункт 2.10.
Указанный пункт включается в текст Контракта в соответствующей формулировке в зависимости от того, предусмотрен ли пунктом 2.8 авансовый платеж.

Статья 4. Порядок приемки товаров

Пункт 4.11.
В данном пункте Государственным заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен устранить недостатки товаров, а также срок, в течение которого Поставщик должен заменить некачественный товар без применения к нему последствий поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренных Контрактом.
Пункт 4.12.
В данном пункте Государственным заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен доукомплектовать товары.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

Пункт 5.4.4 включается в Контракт по усмотрению Государственного заказчика. В данном пункте указываются сумма, на которую должен быть застрахован товар в соответствии с договором страхования, требования, предъявляемые к страховщику, обязательные условия, которые должен включать договор страхования по усмотрению Государственного заказчика в зависимости от вида товара и др.

Статья 7. Ответственность Сторон

В пункте 7.6.2 Государственным заказчиком указывается длительность просрочки поставки товаров, после истечения которой Государственный заказчик вправе потребовать расторжения Контракта.
Пункт 7.8 включается в случае, если в Контракте предусмотрена выплата аванса.
В подпункты 7.6.7, 7.6.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 8 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.
Наличие данного раздела обязательно.
Пункт 8.2.
Соответствующий вариант выбирается и полностью копируется Государственным заказчиком.
При обеспечении исполнения Контракта путем перевода денежных средств (ВАРИАНТ 3) в пункте 8.2 должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

В статье 13 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика, а также Заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика.





Приложение 2
к приказу руководителя
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 23 ноября 2007 г. № 70-01-237/7

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
НА ______________________________________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени
и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о ________
(уставом), утвержденным __________________________________, в лице
____________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________, с одной стороны,
и _______________________________________________ (для юридических
лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей
- фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик
(Исполнитель)", в лице _____________________________, действующего
на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения
государственного заказа города Москвы __________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) (протокол № _____________
от ______________ г.) заключили настоящий Государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы (оказать услуги) по ________ в объеме, установленном в Сметной документации (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Сметная документация) (далее - товар, товары), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту
составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС
- _________%, _______ (_____) рублей __ (___) копеек (далее - Цена
Контракта).
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение (оказание) которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом.
2.4. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) (п. 2.3 Контракта) Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких услуг) Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом.
2.5. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Государственный заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ), УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 1, 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.6. Цена Контракта может быть изменена на основании закона города Москвы, если без изменения Цены Контракта выполнение работ невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА, ЦЕНА КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ).
2.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТАТЬЕ 13 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ____ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА, В СУММЕ ____ В ТЕЧЕНИЕ ___ (___) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ (СОГЛАСНО СТ. 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", П. 1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 942-ПП ОТ 29.11.2005 "О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ") И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 13 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
2.8. Государственный заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (ЗА ВЫЧЕТОМ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ВЫПЛАЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.7 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА (ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В П. 2.8 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.7 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫПЛАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в статье 13 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.9. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).
3.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Государственный заказчик принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта.
5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет ___ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ (оказания услуг). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет _____ (РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕХСОТОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДЕНЬ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЭТАПА РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), УСТАНОВЛЕННОГО КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ) от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом.
Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги) ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
7.6. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем).
7.6.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ___ (___) рабочих дней.
7.6.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
7.6.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
7.6.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.6.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6.7. _______________________________________________________
7.6.8. _______________________________________________________
7.7. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
7.7.1. Подрядчик (Исполнитель) не приступает к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, или выполняет работы (оказывает услуги) настолько медленно, что окончание их выполнения (оказания) к сроку, установленному Календарным планом, становится явно невозможным.
7.7.2. Неисполнение Подрядчиком (Исполнителем) требования Государственного заказчика устранить недостатки выполняемых работ (оказываемых услуг), выявленных Государственным заказчиком во время выполнения работ (оказания услуг), в течение ___ (___) дней со дня предъявления такого требования.
7.7.3. Неисполнение Подрядчиком (Исполнителем) требования Государственного заказчика устранить недостатки результата работ (оказанных услуг) в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5 Контракта).
7.7.4. Результаты работ (услуг) имеют существенные или неустранимые недостатки.
7.7.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:
7.8.1. Принять фактически выполненные (оказанные) Подрядчиком (Исполнителем) на момент расторжения настоящего Контракта работы (услуги) надлежащего качества.
7.8.2. Оплатить Подрядчику (Исполнителю) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ (услуг) фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы (услуги) надлежащего качества.
7.9. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Подрядчиком (Исполнителем) на сумму ___ (___) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА).
8.2. ВАРИАНТ 1. БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ БАНК ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ СУММЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ПУНКТЕ 8.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, ВКЛЮЧАЯ УКАЗАНИЕ НА СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ССЫЛКИ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, УКАЗАННОЕ В ПРЕАМБУЛЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА СОГЛАСИЕ БАНКА С ТЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ЕГО ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ.
БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫДАНА НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
ВАРИАНТ 2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ).
СТРАХОВАНИЕ ДОЛЖНО ПОКРЫВАТЬ СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТАКЖЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, ВКЛЮЧАЯ УКАЗАНИЕ НА СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА И ССЫЛКИ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, УКАЗАННОЕ В ПРЕАМБУЛЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
ТАКЖЕ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ УКАЗАНИЕ НА СОГЛАСИЕ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ С ТЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ИХ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
ВАРИАНТ 3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВНОСИМЫЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПУНКТЕ 8.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НА СЛЕДУЮЩИЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ _______
ФАКТ ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ С ОТМЕТКОЙ БАНКА ОБ ОПЛАТЕ (КВИТАНЦИЕЙ В СЛУЧАЕ НАЛИЧНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЫПИСКОЙ ИЗ БАНКА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ "БАНК-КЛИЕНТ").
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНОСЯТСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ УСЛОВИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ВСЕХ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ В ТЕЧЕНИЕ _____ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ). ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) В ЭТОМ ПИСЬМЕННОМ ТРЕБОВАНИИ.
8.3. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
11.2. Контракт действует до "__" ______ 200_ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 11.3 Контракта.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Сметная документация", приложение 2 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение 3 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)".
12.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель):

Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон ______, факс ______ Телефон ______, факс ______
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с _______ Получатель: л/с _______
ИНН _________ ИНН _________
КПП _________ КПП _________
БИК _________ БИК _________
р/с ________________ р/с ________________
М.П. М.П.





К Государственному контракту № __ от "__" _____ 200_ г.

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Номер Контракта: _____, дата заключения: "__" ______ ___ г.
2. Срок действия: с "__" ______ ____ г. по "__" ______ ____ г.
3. Государственный заказчик __________________________________
ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН _____________
Руководитель: должность ______________, Ф.И.О. ___________________
Банк _________________, город _______________, БИК _______________
Корр. счет ______________________, расч. счет ____________________
Лиц. счета _______________________________, ______________________
4. Подрядчик (Исполнитель): ______________________________ ИНН
_______________, КПП ______________, ОГРН (ОГРНИП) _______________
Руководитель: должность _________, Ф.И.О. ________________________
Банк ___________________, город _________, БИК ___________________
Корр. счет ____________________, расч. счет ______________________
5. Способ размещения заказа:
--¬
¦ ¦ Открытый конкурс:
L--
Протокол № ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Закрытый конкурс:
L--
Протокол № ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием № _____
от __________
Основание проведения закрытого конкурса ______________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом № __________________ от __________________
--¬
¦ ¦ Открытый аукцион:
L--
Протокол № ___________ от ___________
--¬
¦ ¦ Аукцион в электронной форме
L--
--¬
¦ ¦ Закрытый аукцион:
L--
Протокол № ___________ от ___________
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием № _____
от ____________
Основание проведения закрытого аукциона ______________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом № __________________ от __________________
--¬
¦ ¦ Размещение государственного заказа без проведения торгов:
L--
--¬
¦ ¦ Запрос котировок
L--
--¬
¦ ¦ Размещение заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя)
L--

Решение Государственного заказчика № ______________ от _______
Иной документ: _______________________________________________
6. Предмет Контракта: ________________________________________
7. Цена: ______________ рублей.
8. Сведения о КБК: 

   ----------T--------------T------------T-------------T-----------¬

   ¦Раздел,  ¦Целевая статья¦Вид расходов¦Экономическая¦Сумма, руб.¦

   ¦подраздел¦              ¦            ¦классификация¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   +---------+--------------+------------+-------------+-----------+

   ¦         ¦              ¦            ¦             ¦           ¦

   L---------+--------------+------------+-------------+------------


9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: ______________________________________________
Авансовый платеж: __% ______ в течение ______ дней ___________
Доп. платеж: ___% __________ в течение ______ дней ___________
Срок окончательной оплаты: в течение ________ дней ___________
10. Особые условия ___________________________________________

Государственный заказчик:
_________________
"___" ________ 200_ г.

М.П.





Приложение 1
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   ----T-------------T----------------T---------T----------T---------------¬

   ¦№  ¦Наименование ¦Описание        ¦Единица  ¦Количество¦Стоимость, руб.¦

   ¦п/п¦работ (услуг)¦(характеристика)¦измерения¦          +---------T-----+

   ¦   ¦             ¦работ (услуг)   ¦         ¦          ¦единицы  ¦всего¦

   ¦   ¦             ¦                ¦         ¦          ¦измерения¦     ¦

   +---+-------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

   ¦   ¦             ¦                ¦         ¦          ¦         ¦     ¦

   +---+-------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

   ¦   ¦             ¦                ¦         ¦          ¦         ¦     ¦

   +---+-------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

   ¦   ¦             ¦                ¦         ¦          ¦         ¦     ¦

   L---+-------------+----------------+---------+----------+---------+------


Государственный заказчик: Подрядчик: (Исполнитель)
____________________ ____________________
"___" ______ 200_ г. "___" ______ 200_ г.





Приложение 2
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

   ----T------------------T--------------T---------------T------------¬

   ¦№  ¦Наименование работ¦Кол-во (объем)¦Срок выполнения¦Примечание  ¦

   ¦п/п¦(услуг)           ¦              ¦работ (услуг)  ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   +---+------------------+--------------+---------------+------------+

   ¦   ¦                  ¦              ¦               ¦            ¦

   L---+------------------+--------------+---------------+-------------


Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель):
____________________ ____________________
"___" ______ 200_ г. "___" ______ 200_ г.





Приложение 3
к Государственному контракту
№ ___ от "___" ______ 200_ г.

ФОРМА
АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва "__" __________ 200__ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице _________
_________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий
акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № _________ от "__"
____________ 200__ г. (далее - Государственный контракт) Подрядчик
(Исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию
услуг), а именно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно Государственному
контракту должны быть выполнены (оказаны) "__" _________ 200__ г.,
фактически выполнены (оказаны) "__" __________ 200__ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) (выявлены/
не выявлены)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Результат выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту:

Сдал: Принял:
Подрядчик (Исполнитель) Государственный заказчик
__________________________ ____________________
__________________________ ____________________
М.П. М.П.





ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

Общие положения

Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), а именно: пункты 1.1, 2.2, 2.8, статья 4, п. 6.1, 6.3, статьи 7, 9, 10, 11, 12, 13.
Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта:

Преамбула

Указываются:
- в отношении Государственного заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Государственного заказчика;
- в отношении Подрядчика (Исполнителя): для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;
решение Государственного заказчика о размещении заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) с указанием даты и номера.

Статья 1. Предмет Контракта

В пункте 1.1 на месте прочерка вносится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

В пункте 2.1 на месте прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых работ (оказываемых услуг) по Контракту в рублях и копейках, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС. Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях и копейках.
В пункте 2.7 может быть предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае указывается размер аванса в процентном отношении от цены Контракта. При этом срок и порядок перечисления авансового платежа, указанные в пункте 2.7, изменяться не могут. В случае поэтапного выполнения (оказания) и сдачи результатов работ (услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи по каждому этапу выполнения работ (оказания услуг). В этом случае должен быть указан порядок выплаты аванса Государственным заказчиком на каждом этапе выполнения работ (оказания услуг).

Статья 6. Гарантии

В пункте 6.2 указывается срок гарантии в зависимости от вида выполненных работ (оказанных услуг).

Статья 7. Ответственность Сторон

В подпункте 7.8.2 может быть предусмотрено право Государственного заказчика произвести Подрядчику (Исполнителю) оплату фактически выполненных работ (оказанных услуг) за вычетом суммы аванса, если таковой предусмотрен Контрактом.
В подпунктах 7.6.7, 7.6.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

Включение данной статьи в Контракт обязательно, если в конкурсной документации (документации об аукционе) Государственным заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Государственного контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 8 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Подрядчиком (Исполнителем) в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.
Соответствующий вариант выбирается и полностью копируется Государственным заказчиком.
При обеспечении исполнения Контракта путем перевода денежных средств (ВАРИАНТ 3) должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

В статье 13 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика и Подрядчика (Исполнителя). 


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru